关于施工合同范文合集七篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的施工合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1合同编号：12281
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、项目概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容及主要技术参数
1、工程内容：钢结构的制作、安装。
2、面积：㎡（以实际验收面积为准）。
3、技术要求：以甲方确定的图纸为准。
三、质量、工期
1、工程质量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时通知乙方乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式
1、工程造价
本工程单平米造价为人民币380元平方米。总造价以验收的总面积为依据。
2、付款方式
1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款（50%），累计支付工程款。
2）工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后交付甲方使用。剩余工程款（50%）即人民币。预留作为质保金（六个月内结清）。
五、甲乙双方负责事项
（一）甲方负责事项
1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。
2、甲方提供合格的支撑面，并做好预埋的配合工作。
3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
4、按合同约定，按期付款。
（二）乙方负责事项
1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。
2、按合同约定按期完工。
3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。
六、工程验收
1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
2、甲方一个月内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承
担。
七、违约责任
1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、乙方工程逾期交付，按元天赔偿甲方损失。
八、附则
1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人签字：代表人签字
年月日年月日
施工合同 篇2甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况
1、工程地点：层山小学院内
2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水
3、工程内容：在原有基础上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝 和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、 包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。
2、单价为 45 元/平方米，共1638平方米（其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米），共计73710元。
四、 工期：20xx年xx月xx日—xx日。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体 改性沥青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。
六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失 的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时， 由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发 包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
八、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协 商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
年月日：
施工合同 篇3甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称甲方)
一、工程概况
工程地点：大同
二、承包方式：双包(包工、包料)
三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
四、施工日期：甲方确定开工日期，自开工之日起 个有效工作日完成合同任务，因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地，工期按实际延误天数顺延。
五、合同价款：共分主体、附属两部分，主体工程按实际建筑面积每平方米造价 元包干。(阳台全面积计算，楼梯按全面计算，面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减部分按每平方米 主体工程主要内容及要求：
1、楼房基础回填。
2、施工图纸内的所有建设内容。
3、卫生间、楼梯。
六、甲方的.责任与义务
1、提供完整的施工图纸给乙方。 ……此处隐藏3896个字……p>
4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期：
开工日期：x年9月25日
竣工日期：x年11月25日
合同工期总日历天数60天。
七、质量标准
工程质量标准：合格。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：x年4月18日
合同订立地点：天祝县x镇
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人： (公章)
承包人： (公章)
施工合同 篇6合同编号：119850
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方将工程外墙面贴瓷砖承包给乙方施工，具体条款如下：
一、施工期限：
总工期为65天，即________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。(因天气原因不能施工工期顺延)
二、承包价格：
承包金额为每平方米30元，包打底、贴砖、擦缝、打角、拆外架前的墙面清洁。总面积按实计算。
三、付款方式：
平时支付生活费，完工验收合格一次付清。
四、甲方责任：
1、负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。
2、负责接通电源、水源。
3、按照合同要求进行支付工程款。
三、乙方责任：
1、严格执行施工规范，安全操作规程，施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。
2、要按甲方要求进行施工，确保装修质量。
3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方自负。
4、瓷砖、水泥等材料搬运上楼由乙方自己负责。
5、瓷砖省耗不得超过百分之二。
6、乙方必须按合同要求按时完工，若因乙方不能按时完工钢管脚手架的租金(元天)由乙方负责，甲方从工程款中扣除。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签字：
乙方签字：
________年____月____日
施工合同 篇7发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
